Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: Mai 2026
§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB") gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen
Arda Saray, handelnd unter Athoren
Sauerbruchstraße 2, 96450 Coburg
E-Mail: info@athoren.de
Telefon: 015750414261
(nachfolgend „Auftragnehmer") und dem Auftraggeber (nachfolgend „Kunde").
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Bestätigung des Angebots durch den Kunden oder durch die Aufnahme der Leistungserbringung zustande.
Die Kommunikation per E-Mail gilt als schriftliche Form im Sinne dieser AGB.
§ 3 Leistungsumfang
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem jeweiligen schriftlichen Angebot. Dazu zählen insbesondere:
- Planung, Gestaltung und Entwicklung von Websites
- Erstellung von Webtexten und grafischen Elementen nach Absprache
- Technische Umsetzung und Implementierung
- Beratung und Konzeption im Bereich Webdesign & Webentwicklung
Änderungen oder Erweiterungen des vereinbarten Leistungsumfangs bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung und können zu einer Anpassung der Vergütung führen.
§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet, alle für die Leistungserbringung notwendigen Informationen, Materialien und Zugangsdaten (z. B. Texte, Bilder, Logos, Hosting-Zugangsdaten) rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen.
Verzögerungen, die aus der verspäteten oder unvollständigen Bereitstellung von Materialien durch den Kunden entstehen, gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers. Vereinbarte Liefertermine verschieben sich entsprechend.
Der Kunde gewährleistet, dass alle bereitgestellten Inhalte (Texte, Bilder, Logos etc.) frei von Rechten Dritter sind oder er über die notwendigen Nutzungsrechte verfügt. Für Rechtsverstöße aufgrund vom Kunden bereitgestellter Inhalte haftet ausschließlich der Kunde.
§ 5 Vergütung und Zahlungsbedingungen
Die Vergütung richtet sich nach dem schriftlich vereinbarten Angebot. Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gilt folgende Zahlungsstruktur, sofern im Angebot nicht abweichend geregelt:
- 50 % der Auftragssumme fällig bei Vertragsschluss (Anzahlung)
- 50 % der Auftragssumme fällig nach Fertigstellung und vor der Übergabe
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen.
§ 6 Lieferung und Abnahme
Angegebene Liefertermine sind, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich schriftlich bestätigt, unverbindliche Schätzungen.
Nach Fertigstellung wird das Ergebnis dem Kunden zur Abnahme vorgelegt. Der Kunde ist verpflichtet, die Leistung innerhalb von 7 Werktagen zu prüfen und Abnahme zu erklären oder konkrete Mängel schriftlich zu benennen. Erfolgt keine Rückmeldung innerhalb dieser Frist, gilt die Leistung als abgenommen.
§ 7 Nutzungsrechte und Urheberrecht
Der Auftragnehmer räumt dem Kunden nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Vergütung das einfache, nicht-exklusive Nutzungsrecht an den erstellten Werken für den vereinbarten Verwendungszweck ein.
Das Urheberrecht an den erstellten Werken verbleibt beim Auftragnehmer. Eine Weitergabe oder Weiterverkauf der erstellten Werke an Dritte ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht gestattet.
Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, die erbrachten Leistungen in seinem Portfolio und zu Werbezwecken zu verwenden, sofern der Kunde dem nicht ausdrücklich widerspricht.
§ 8 Gewährleistung und Mängelrüge
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die erbrachten Leistungen dem vereinbarten Leistungsumfang entsprechen. Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
Der Auftragnehmer hat das Recht zur Nachbesserung. Schlägt die Nachbesserung zweimal fehl, steht dem Kunden das Recht auf Minderung oder Rücktritt zu.
Keine Mängel sind Änderungswünsche, die über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen.
§ 9 Haftungsbeschränkung
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, sowie für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit.
Im Übrigen ist die Haftung des Auftragnehmers auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere entgangenen Gewinn, wird ausgeschlossen.
Für den Inhalt verlinkter externer Webseiten übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.
§ 10 Vertraulichkeit
Beide Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erhaltenen vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Diese Pflicht gilt über das Ende des Vertragsverhältnisses hinaus.
§ 11 Kündigung
Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Im Falle einer Kündigung durch den Kunden ohne wichtigen Grund hat der Auftragnehmer Anspruch auf die bereits geleistete Arbeit entsprechend des Projektfortschritts, mindestens jedoch auf die geleistete Anzahlung.
§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Coburg, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
§ 13 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.